Vraag nr. 142 van 20 april 2004
van de heer LUK VAN NIEUWENHUYSEN Kouterwijk St.-Amands – Bodemsanering
1. Naar verluidt hebben de saneringswerken in de Kouterwijk in Sint-Amands opnieuw vertra-ging opgelopen.
Kan de minister dit bevestigen ? Waaraan is die vertraging te wijten ?
Werd er al een nieuwe planning opgemaakt ? 2. In verband met het bodemsaneringsproject
voor het grondwater in de betrokken wijk deelde toenmalig minister Sannen in zijn ant-woord op mijn schriftelijke vraag nr. 219 van 27 juni 2003 mee dat dit zou worden heraangevat in de loop van 2004 (Bulletin van Vragen en Ant-woorden nr. 1 van 3 oktober 2003, blz. 176). Is er wat dit betreft op dit ogenblik al meer be-kend ?
Antwoord
Op de startvergadering met de aannemers van de bodemsaneringswerken op vrijdag 16 april 2004 werden de definitieve startdata voor de werken be-paald. De aannemer die instaat voor het vrijma-ken en heraanleggen van de tuinen vatte zijn wer-ken aan op 10 mei 2004, de aannemer die instaat voor de eigenlijke sanering start vervolgens op 24 mei 2004. Deze laatste aannemer begon wel eind april met het inrichten van het terrein, zijnde de tijdelijke opslagplaats voor verontreinigde grond en het werfketenpark.
De informatie die in het verleden reeds werd be-zorgd aan de bewoners maakte enkel melding van een mogelijke start van de werken in het voorjaar van 2003. De bewoners werden echter tijdig geïn-formeerd dat de werken pas in het voorjaar van 2004 zouden aanvatten.
Alhoewel het de bedoeling van de Openbare Afval-stoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest (OVAM) was om de werken reeds vroeger dit voorjaar aan te vatten, werden de bewoners op basis van de besprekingen in de startvergadering
per schrijven van dinsdag 20 april 2004 op de hoogte gebracht van de huidige startdata. Voor-dien werden er door de OVAM geen concrete aan-vangsdata naar de bewoners meegedeeld.
Dat er later gestart werd dan gepland, is in hoofd-zaak het gevolg van een aantal administratieve handelingen, zijnde enerzijds een administratief beroep bij de Raad van State aangaande de aan-wijzing van een erkend bodemsaneringsdeskun-dige voor het begeleiden van de werken en ander-zijds het vervullen van een aantal administratieve bepalingen bij het aanwijzen van één van beide aannemers.