Kerkfabriek SINT HILONIUS Kerkstraat 13
8870 IZEGEM Tel.: 051/30.08.47 Fax: 051/31.64.25
Dossier nr.: 189 OPENBARE AANBESTEDING
Opening der inschrijvingen:
Kerkfabriek SINT HILONIUS IZEGEM
Restaureren van de Noord, Oost en Zuidgevel van de toren en de Westgevels van de zijbeuken
Ontwerper: BURO VOOR ARCHITECTUUR TYBERGHIEN bvba Roeselaarsestraat 38
8870 IZEGEM Tel.: 0475/27.98.41 Fax: 051/31.61.93
E-mail: bart.tyberghien@c3a.be website: www.C3A.be/bart.tyberghien
ALGEMENE INFORMATIE
Deze opdracht wordt uitgeschreven door de Kerkfabriek Sint-Hilonius – Kerkstraat 13 te 8870 Izegem.
De administratieve entiteit die met de opvolging van deze opdracht belast is, is:
Kerkfabriek Sint Hilonius Kerkstraat 13
B-8870 IZEGEM
Inzage documenten:
In de burelen van Kerkfabriek Sint Hilonius, kerkstraat 13 te B-8870 Izegem : alle werkdagen van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur, dit op afspraak.
De opmeting kan op verzoek ter beschikking worden gesteld in Excel 2000, op diskette of via E-mail.
Verkoop (en inzage) documenten (alle werkdagen van 10 tot 16 uur):
Kantoor voor Inzage en Verkoop der Bestekken, J. de Lalaingstraat 10 te 1040 Brussel Tel. (02)286 48 50-51-52-55; Fax (02)286 48 90 Rekeningnummer 679-2005826-60.
Prijs: voor bestek, opmeting 0,2 Euro/blad
Voor de plannen: 5 Euro/m²
Portkosten dossier: Euro
Totaal : Euro Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers: 180 kalenderdagen.
Uitvoeringstermijn: 125 werkdagen
Erkenning:
- categorie: D - klasse: x.
Registratie: categorie xx.
DOEL VAN DE AANNEMING
Restaureren van de toren en de volledige westgevel van de Sint Hiloniuskerk te Izegem.
BESCHRIJVING VAN DE WERKEN De aanneming omvat hoofdzakelijk
- Herstellen van beschadigingen aan witstenen monelen van de galmgaten aan de noordzijde van de toren;
- Blauwe hardstenen kruis op topgevel van dakvlak 27/28 herstellen en herplaatsen;
- Nieuw blauwe hardstenen kruis op topgevel van dakvlak 21/22 + montage;
- Vervangen en/of herstellen van verweerde steunbeermassieven uit blauwe hardsteen;
- Reinigen van de natuursteenelementen van de westgevel, toren inclusief;
- Reinigen van de gevelvlakken;
- Torenmetselwerk in muurvlakken en steunberen herstellen;
- Gevelmetselwerk Westgevels en torenmetselwerk inclusief de steunberen hervoegen;
- Aansluiting van de dakvlakken 21/22, 24/25 en 27/28 met de torengevels en westelijke topgevels nazien en herstellen;
- Zwamaantastingen (huiszwam)en schimmels aan houten dakkapellen en aanverwante zones curatief behandelen;
- Behandelen van de spiltrap naar doksaal en torenzolders tegen de kleine klopkever (anobium Punctatum);
- De muurankers behandelen;
- Vervangen van de metalen en houten brugijzers van de galmborden;
- Herstellen van de stijlen en weldorpels van de dakkapellen ; - Herstellen van dakkapeldeur in dakvlak 22;
- Herstellen van de houten structuur van de 8 torenluiken;
- Herstellen van de kilgoten trancepten (verbinding muurplaat/kilgoot deels ingerot);
- De galmborden herstellen;
- Herstellen van de verbinding van de gordingen met de Westelijke topgevels;
- Vervangen van het houten noodluik van het lokaal beiaardier, alsook het vervangen van het hang en sluitwerk ervan;
- De nokken en leibekleding herstellen aan dakvlakken 21/22;
- Ontbrekende loketten uit lood vervangen in de dakkapellen van dakvlak 22 en dakvlak 24;
- Herstellen, ontroesten en tegen roest behandelen van de verzinkte ladderhaken;
- Algemeen nazicht en herstel van zinken bakgoten van dakvlakken 21/22, 24/25 en 27/28;
- Plaatsen van ontbrekende bolroosters in de goten van dakvlakken 21/22, 24/25 en 27/28;
- Reinigen van de goten van dakvlakken 21/22, 24/25 en 27/28;
- Betonherstelling i.v.m. blootliggende wapening en openingen van de kap en vloeronderdelen van de dakvlakken 32 tot en met 51;
- Het metalen gebinte van de toren ontroesten en roestwerend schilderen;
- Schilderwerken van de 8 torenluiken en dakkapellen;
- …
DEEL 1: ADMINISTRATIEF GEDEELTE
De indeling en de bepalingen van het 'Standaardbestek 250' versie 2.0. dd. 17.07.2000 zijn van toepassing. Deze bepalingen worden aangevuld of vervangen met navolgende
bepalingen. Het bijzonder bestek vermeldt enkel de artikels die geheel of gedeeltelijk afwijken en/of aangevuld worden.
De niet vermelde artikels van het standaardbestek 250 zijn zonder enige beperking noch toevoeging van toepassing op deze opdracht.
De algemene administratieve voorschriften zijn van toepassing op alle onderdelen en hoofdstukken van dit dossier.
ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN1
A. KONINKLIJK BESLUIT VAN 08.01.1996 BETREFFENDE DE
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE
BIJLAGE BIJ DIT BESLUIT
De kwalitatieve selectie van de inschrijvers zal op basis van volgende bij de inschrijving te voegen documenten geschieden:
A. Uitsluitingsgronden (artikel 17)
De inschrijver zal bewijzen niet te verkeren in de gevallen opgesomd in artikel 17 van het K.B. van 08.01.1996.
Hiertoe voegt hij bij zijn inschrijving:
1. een verklaring op erewoord waarin de inschrijver bevestigt zich niet in een persoonlijke toestand te bevinden die op basis van artikel 17 van het K.B. van 08.01.1996 aanleiding zou kunnen geven tot uitsluiting van zijn inschrijving 2. een recent attest van de directe belastingen (model 276 C2) en een recente door het
bevoegde kantoor voor de BTW-ontvangsten verstrekte verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver zijn verplichtingen inzake belastingen en heffingen is nagekomen 3. een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid waaruit blijkt dat de inschrijver
overeenkomstig artikel 78 §3 van het K.B. van 10.01.1996 voldaan heeft aan de voorschriften inzake de bijdragen aan de sociale zekerheid.
1 De nummers van de artikels waarnaar wordt verwezen stemmen overeen met de nummers van de artikels van het KB van 08.01.1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken.
ART. 89. VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE
Op elke offerte of samenvattende opmetingsstaat die op een ander document is opgemaakt moet de inschrijver bovenaan de volgende verklaring vermelden:
Ik, ondergetekende .... verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het (de) door de aanbestedende overheid verstrekte offerteformulier(-en) 2, Samenvattende opmetingsstaat(-aten) en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij.
Iedere vermelding die strijdig is met het door de aanbestedende overheid vastgestelde model moet als niet geschreven worden beschouwd, 3 met uitzondering van de posten waarvan de hoeveelheden werden gewijzigd overeenkomstig art. 96 § 2 van het KB van 8.01.1996 die, samen met de eventuele aangevulde leemten, op de laatste bladzijden van mijn document zijn vermeld".
Vorm en inhoud :
- aantal dossiers : 3 (inschrijvingsbiljet, meetstaat, bijlagen, attesten) - een dossier draagt de vermelding origineel
- de andere exemplaren zullen, op elk blad, de vermelding “Afschrift” dragen.
Bij gebrek aan overeenstemming tussen de exemplaren is alleen dat waarop de vermelding
“ORIGINEEL” staat rechtsgeldig. De exemplaren “AFSCHRIFT” mogen bekomen worden door fotokopie of door gelijk welk ander reproductiemiddel.
BIJ DE OFFERTE TE VOEGEN BESCHEIDEN
Naast de bescheiden en nota's, vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de documenten waarnaar dit bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver nog de volgende documenten bij zijn offerte te voegen:
- de voorschriften en respectievelijke documenten opgesomd onder artikel 17bis, 43bis en 69bis van dit besluit;
- kopie van het erkenningsattest (K.B. 09.08.1982) en van het attest van registratie als aannemer
2 Schrappen wat niet van toepassing is.
3 De navolgende bijzin schrappen wanneer het afwijkend document enkel betrekking heeft op de inschrijving sensu strictu.
PRIJSOPGAVE
De prijzen worden in de offerte in Euro opgegeven.
De inschrijvers mogen de prijzen tot twee cijfers na de komma preciseren.
- De BTW is niet in de eenheidsprijzen begrepen. Het artikel 20 van de wetgeving op de BTW is van toepassing;
- Het BTW bedrag dient niet vermeld te worden in de offertes;
INDIENEN VAN DE OFFERTES
Het adres van de aanbestedende overheid is vermeld in de algemene informatie op pagina. 1.
GESTANDDOENINGSTERMIJN VOOR DE INSCHRIJVERS
De termijn gedurende dewelke de inschrijvers gebonden blijven door hun offerte is 180 dagen.
B.KONINKLIJK BESLUIT VAN 26.09.1996 TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE
CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN EN DE BIJLAGE BIJ DIT BESLUIT (ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN,
LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN)
B.L.ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 26.09.1996 TOT BEPALING VAN DE
ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN
ART.1. LEIDENDE AMBTENAAR
- De leidende dienst belast met het toezicht en de controle op de uitvoering van deze aanneming is de Kerkfabriek Sint Hilonius, kerkstraat 13 te B-8870 Izegem.
- De leidende ambtenaar zal bij de toekenning van de opdracht medegedeeld worden.
ART. 2. CONTRACTUELE DOCUMENTEN4
Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op deze aanneming:
1 De voorschriften van onderhavige Administratieve Bepalingen (Deel I van het bestek) 2 De aanwijzingen op de goedgekeurde en genummerde plannen, waarvan de lijst in bijlage
gevoegd is;
3 De voorschriften van het bijzonder beschrijvend bestek (Deel II van het bestek) 4 Het standaardbestek 250 voor de wegenbouw versie 2.0. dd. 17.07.2000:
(prijs: 49,58 Euro).
5 Volgende Typebestekken, Verwijzingsbestekken en Afleveringen van het Algemeen Bestek van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur, voor zover zij werken bevatten die het voorwerp van de aanneming uitmaken :
- Het typebestek nr. VL100 (laatste uitgave) "Permanente administratieve bijlage bij de bijzondere bestekken betreffende de overeenkomsten van bouwwerken".
- Het standaardbestek nr. 240 (laatste uitgave) betreffende de mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie – “Algemene administratieve en contractuele bepalingen”.
- De gemeenschappelijke en de eengemaakte technische specificaties (STS) en, voorzover het bijzondere bestek of het typebestek ernaar verwijst, het typebestek nr.104 (laatste uitgave), delen 1 en 2 "Aannemingen van bouwkundige werken - Technische voorschriften" en de addenda.
- Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming.
- Het typebestek nr. 105 (laatste uitgave) "Centrale verwarming, verluchting en klimaatregeling".
- Het typebestek nr. 400 (laatste uitgave) "Aanneming van mechanische en elektrische installaties en constructies"
4 Alle documenten, waarvan de prijs bepaald is, zijn te koop in het Kantoor voor Inzage en Verkoop der Bestekken. De documenten welke in dit bijzonder bestek zijn vermeld en aangeduid met een (x) kunnen worden geraadpleegd bij de aanbestedende overheid.
- Het verwijzingsbestek nr. 901 (laatste uitgave) "Onderhouds-, verbouwings- en aan- passingswerken van gebouwen en hun omgeving".
6 De omzendbrieven en dienstorders:
514-A/11 "Beproevingslaboratoria" (Prijs: 8,68 Euro)
576-55 Voorschriften betreffende mortel voor metselwerk. (x).
512-107 Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse installaties tijdens in hun nabijheid uitgevoerde werken. (prijs: 6,20 Euro).
LI 94/80 "Beton voor constructies - technische voorschriften", dat de norm NBN B 15 -001 aanvult en/of wijzigt. (prijs: 3,72 Euro).
LI 94/86 "Technische voorschriften - Betonstaal en voorspanstaal".
(prijs: 2,48 Euro).
OW/96/01 Kostenschaal aannemersmateriaal CMK-93 Berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel. (x)
LI 96/47 Formuleverven (prijs: 5,83 Euro).
Het "Sanitair reglement" samengesteld uit de technische voorlichtingsnota's nrs. 114 en 120 van het W.T.C.B.
* Technische informatienota nr. 114 van het WTCB * Technische informatienota nr. 120 van het WTCB * De BELGAQUA voorschriften
7) De navolgende wetten en reglementeringen
a) de Wet van 20.03.'91 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken (B.S. van 06.04.'91), het Koninklijk Besluit van 26.09.'91 tot vaststelling van bepaalde toepassingsmaatregelen van voormelde wet (B.S. van 18.10.'91), het Ministerieel Besluit van 27.09.'91 tot nader bepaling van de indeling van de werken volgens hun aard in categorieën en ondercategorieën met betrekking tot de erkenning van de aannemer (B.S. van 18.10.'91), het Ministerieel Besluit van 27.09.'91 betreffende de categorieën en ondercategorieën m.b.t. de erkenning van de aannemers (B.S. van 18.10.'91) en alle aanverwante wetgeving
b) het Koninklijk Besluit van 01.12.1975 (B.S. van 09.12.1975), genoemd
'Verkeersreglement' of 'Wegcode' (Algemeen Politiereglement voor het wegverkeer) en het Ministerieel Besluit van 07.05.1999 betreffende het signaleren van werken en
verkeersbelemmeringen op de openbare weg (B.S. van 21.05.1999)
c) de laatste uitgave van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) alsmede de verplichtingen die eventueel door de technische en/of medische inspectie van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid krachtens de wet op de arbeidsinspectie kunnen opgelegd worden
d) wetgeving op het "Welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk" - wet van 04.08.1996, (BS 18.09.1996) en het KB van 25.01.2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (BS 07.02.2001)
e) het Koninklijk Besluit van 21.09.'88 betreffende de voorschriften en de verplichting van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen
f) alle wetten, Koninklijke en Ministeriële Besluiten van kracht op datum van de gunning van deze opdracht krachtens dewelke wijzigingen aan de bovenvermelde wetgeving werden aangebracht
g) de aanbeveling ISO-R1996 - laatste uitgave: Estimation du bruit par rapport aux réactions des collectivités (te koop - tegen de prijs van de dag - in het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabançonnelaan 29 te 1040 Brussel 4 - tel. 02/734.92.05)
h) de verschillende opeenvolgende omzendbrieven van het Ministerie van Openbare Werken betreffende lonen, sociale lasten en verzekeringen, telkens voor de erin vermelde
geldigheidsperiode
i) de ministeriële omzendbrieven betreffende het berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel (CMK '93)
j) het Ministerieel Besluit van 25 april 1980, houdende wijziging van het Ministerieel Besluit van 12 mei 1978 genomen in toepassing van het Koninklijk Besluit van 23 maart 1977 tot vaststelling van de veiligheidswaarborgen welke bepaalde elektrische machines, apparaten en leidingen moeten bieden
k) de norm NBN S01.401 (nov. '76) betreffende de grenswaarde voor de geluidsniveaus in gebouwen.
l) Het Algemeen Reglement betreffende de Elektrische Installaties, K.B. d.d 10/03/1981 (B.S. d.d. 29/04/1981), aangevuld met de latere uitvoeringsbesluiten.
m) De Europese richtlijnen van toepassing op de installaties, toestellen en bouwproducten in het algemeen, begrepen in onderhavige opdracht; onder meer :
*93/68/EEG inzake CE-markering
*89/392/EEG & 91/368/EEG & 93/44/EEG & 93/68/EEG inzake machines, (K.B.
11 juni 1992)
*73/23/EEG inzake laagspanning
*89/336/EEG & 92/31/EEG inzake elektromagnetische compatibiliteit
*89/106/EEG inzake bouwproducten evenals de gehomologeerde of geregistreerde NBN-normen, uitgegeven door het Belgisch Instituut voor Normalisatie,
voorzover zij twee maanden eerder dan de opgelegde datum voor het indienen van de offerte werden gepubliceerd.
Alle wijzigingen of aanvullingen van voormelde voorschriften, normen, specifikaties, omzendbrieven, enz. zijn van toepassing indien ze minimum dertig (30) kalenderdagen voor de datum der aanbesteding gepubliceerd werden.
Algemene opmerking :
In geval van tegenstrijdigheden tussen voornoemde documenten is de orde van voorrang de volgende :
1) De plannen en vervolgens het bijzonder bestek.
2) Wetgeving in verband met overheidsopdrachten.
3) Typebestek nr. VL100.
4) Belgische normen.
5) Algemeen Reglement betreffende de Elektrische installaties, het A.R.A.B., de Europese richtlijnen.
6) Typebestekken : - typebestek nr. 104 - STS-specificaties - verwijzingsbestek nr. 901 - bestek nr. 800
B.2.ALGEMENE ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN IN TOEPASSING VAN DE BIJLAGE: ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN VOOR DE
OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN EN VOOR DE CONCESSIES VAN OPENBARE WERKEN
TECHNISCHE SPECIFICATIES
PLANNEN, DOCUMENTEN EN VOORWERPEN ART. 3. § 1. OPSOMMING VAN DE PLANNEN
De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de hierna aangegeven goedgekeurde plannen:
Zie bijlage 1.
Opgemaakt door de ontwerper:
Buro voor Architectuur TYBERGHIEN bvba Roeselaarsestraat 38
8870 IZEGEM
en goedgekeurd door de aanbestedende overheid.
ART. 4. §1. INZAGE VAN ANDERE DOCUMENTEN
Op de bouwsite werden twee bouwkundige inspecties uitgevoerd door de Monumentenwacht West Vlaanderen vzw.
Deze beide inspecties zijn opgenomen in twee inspectieverslagen met nummers:
W-23/50588/2001 W-23/50588/2002
De resultaten hiervan worden als bijlage bij de aanbestedingsbescheiden gevoegd.
ART. 4. §2. DETAIL- EN WERKTEKENINGEN OPGEMAAKT DOOR DE AANNEMER 1. Detail- en werktekeningen
Vóór uitvoering
Het opstellen van alle detail- en werktekeningen is ten laste van de aannemer.
Deze tekeningen zullen in 3 exemplaren (met het oog op de goedkeuring ervan) aan de leidende dienst voorgelegd worden ten laatste 14 dagen vóór de aanvang van de desbetreffende werken.
De aannemer maakt tevens 14 dagen vóór de aanvang van de werken de planning van de werken op en levert de vereiste technische fiches e.d.
Dit werkplan, grafisch voorgesteld in werkdagen, geeft de indeling en opeenvolging van de onderscheidene werkzaamheden van zijn aanneming op, met al de inlichtingen welke nodig zijn om een volledig inzicht te bezorgen. Van het aldus door het Opdrachtgevend Bestuur goedgekeurd werkprogramma mag door de aannemer, zonder voorafgaandelijke instemming van het Opdrachtgevend Bestuur, niet worden afgeweken.
Telkens er van de planning wordt afgeweken dient deze door de aannemer op eigen kosten te worden geactualiseerd en in 3 exemplaren aan de leidende ingenieur te worden voorgelegd.
- Een beschrijving, berekeningsnota en schets der werkmethoden, beschoeiingen en grondwaterverlagingswerken die hij zal toepassen voor de uitvoering van de bouwsleuven en bouwputten voor de rioleringen, inspectieputten e.d.
- De technische kenmerken van de te leveren buizen (wanddikte, nuttige lengte, afmetingen, spie- en mofeinden, enz.) en de kenmerken gegevens van de elastische
voegdichtingsringen betreffende mechanische sterkte en chemische bestendigheid, voor zover deze niet voorkomen en een door een onpartijdige instelling goedgekeurde Benor-catalogus.
- Een beschrijvende nota, met detailtekeningen omtrent de inspectieputten, welke hij wenst te gebruiken en een berekeningsnota waaruit blijkt dat zij voldoen aan de optredende belastingen volgens de technische eisen van dit bestek voor zover deze niet voorkomen in een door een onpartijdige instelling goedgekeurde Benor-catalogus.
- De schema’s op schaal 1/500 per bouwwerf voor de tijdelijke verkeerssignalisatie N.B. : de goedkeuring van voornoemde documenten ontslaat de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid.
2. Plans overeenkomstig uitvoering Na uitvoering
Ten laatste 15 dagen vóór de voorlopige aanvaarding van de uitgevoerde werken dient de aannemer op eigen kosten een volledig stel plans (1 kalk en 2 afdrukken van elk plan) van de definitieve uitvoering aan het Opdrachtgevend Bestuur over te maken.
Deze plans vermelden naast het goedgekeurd ontwerp :
- alle afwijkingen t.o.v. het aanbestedingsbundel en goedgekeurde uitvoeringsplans;
- alle in de grond achtergelaten schoringen, beschoeiingen en/of bestempelingen alsook de zich tijdens de uitvoering- voorgedane onregelmatigheden
- alle wachtbuizen en huis- en straatkolkaansluitingen
Naast de plannen dient er tevens een diskette te worden geleverd met de as-built plannen in DWG-formaat volgens de layerstructuur die door het Opdrachtgevend Bestuur zal worden opgegeven. De aannemer zal hiertoe tijdig een verzoek richten aan het Opdrachtgevend Bestuur. De levering van de plannen en diskettes vormt een last van de aanneming.
Al de tekeningen moeten op straf van nietigheid door de aannemer gedateerd en ondertekend zijn.
De aannemer dient een eindafrekening met gedetailleerde meetstaat met vermoedelijke hoeveelheden op te maken en toe te voegen bij het beëindigen van de werken.
Opmerking
Het is de leidende dienst toegelaten wijzigingen van de plans die door de zorgen van de aannemer werden overgemaakt aan te vragen, totdat deze plans voldoening schenken, zonder dat dit aanleiding zou geven tot prijsverhoging of termijnsverlenging.
De verantwoordelijkheid van de aannemer blijft onverminderd niettegenstaande de
goedkeuring der tekeningen door de leidende dienst en de eventuele gevraagde wijzigingen en versterkingen.
Opvatting van de plans aannemer
- maximum DIN FORMAAT A0 (840 x 1.188 mm)
- voor kleinere plans DIN FORMATEN A1 (840/594 mm), A2 (420/594 mm) of A3 (297/420 mm)
- elk plan te voorzien van een schaalbalk (min. 10 cm lang)
- de plannen worden opgemaakt op schalen in overleg met de leidende architect (bij voorkeur 1/200 voor de algemene plannen en 1/100 en 1/50 voor de doorsneden) - teksten op plans moeten steeds in het Nederlands zijn
- al de plannen en tekeningen moeten op straf van nietigheid door de aannemer gedateerd en ondertekend zijn (“overeenkomstig uitvoering”)
- elk plan te voorzien van een hoofding (formaat A4):
boven:
naam en adres van de opdrachtgever en deelnemers, de aannemer en het onderwerp van het plan
rechts onder:
plannummering ... / ... / ...
(1) (2) (3)
(1) nummer bestek
(2) kenletters aannemer (3) nummer plan.
BORGTOCHT
ART. 5. § 1. BEDRAG VAN DE BORGTOCHT Er worden geen voorschotten toegestaan.
De teruggave van de borgtocht wordt pas vrijgegeven na het goedkeuren van het ‘As Built’- dossier.
ART. 5. § 3. BORGTOCHTSTELLING EN BEWIJS VAN BORGTOCHTSTELLING Het bewijs van borgtochtstelling moet worden gestuurd aan de aanbestedende overheid.
DERDEN
ART. 10. § 1. ONDERAANNEMERS
Elke inbreuk op de in het standaardbestek 250 geëiste registratie en erkenning van onderaannemers zal beschouwd worden als een tekortkoming van de aannemer aan de bepalingen van zijn contract, tenzij hij, overeenkomstig artikel 8 van het Koninklijk Besluit van 26.09.1996 en vóór de aanvang van de werken, een vrijstelling van die verplichting heeft gekregen.
Behoudens het geval waarin een dergelijke vrijstelling is verleend, kan de aanbestedende overheid zonder ingebrekestelling de onmiddellijke stopzetting bevelen van elk werk dat door een niet erkende onderaannemer wordt uitgevoerd, en in dat geval draagt de aannemer al de gevolgen van de schorsing.
Onverminderd de eventuele bovenvermelde vrijstelling, moeten de aannemer en de
onderaannemer voldoen aan de verplichtingen inzake belastingen en sociale zekerheid, die hun worden opgelegd door de §§ 1 en 3 van artikel 12 van de wet van 24/12/1993.
KEURINGEN
ART. 12. § 4. KEURINGSKOSTEN Keuringskosten
De keuringskosten en de verplaatsings- en verblijfsonkosten, buiten het Vlaams Gewest, van de personen door leidende dienst aangewezen tot het bijwonen van de keuring, vallen ten laste van de aannemer. De leidende dienst zal maximum twee personen aanwijzen om de keuring bij te wonen.
ARTIKEL 12 § 6.- BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE VOORAFGAANDE KEURING
De aannemer legt tijdens deze technische keuring het bewijs voor dat de voorgeschreven proeven en/of testen vóór bedoelde keuring werden verricht.
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gekeurde producten (grondstoffen, materialen, gehelen, modules en uitrustingen) onder geen enkel voorwendsel verwisseld of door andere vervangen mogen worden na hun voorafgaande technische keuring.
De kerkfabriek wordt eigenaar van de producten en gemonteerde uitrustingen, vanaf het ogenblik dat deze voor betaling in aanmerking genomen werden en dit binnen de grenzen van de boekhoudkundige bescheiden die de processen-verbaal van de voorafgaande technische keuring vergezellen.
De aannemer blijft niettemin aansprakelijk voor de bewaring van de gekeurde producten, evenals voor de al de uit hoofde van zijn aanneming te lopen risico's (volgens de bepalingen van artikel 1788 van het Burgerlijk Wetboek) en dit tot het voldoeninggevend in gebruik nemen in situ van het geheel der uitrustingen die het onderwerp van de betreffende voorafgaande technische keuring uitmaken.
De grondstoffen, materialen, onderdelen en uitrustingen bevoorraad en in rekening gebracht, mogen onder geen enkel voorwendsel van de werf verwijderd worden, vóór de voltooiing van de werken, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming door de leidende architect.
PRIJSHERZIENING
ART. 13. § 1. OPDRACHTEN VOOR AANNEMING VAN WERKEN
Voor de huidige opdracht erkent de Bouwheer de prijsherziening van het bedrag der werken volgens de hierna volgende modaliteiten:
1. Vervoerskosten
De eventuele schommelingen van de prijzen voor het transport van materialen, producten, gebruikte of in dienst gestelde onderdelen geven geen aanleiding tot prijsherziening.
2. Douanerechten
De eventuele tariefwijzigingen van de douane worden niet herzien.
3. Wisselkoers
De schommelingen van de wisselkoers van de EURO in verhouding tot de munteenheid van het (de) vreemde land(en) van herkomst van onderdelen, producten, grondstoffen en
materialen gebruikt en/of geleverd in het kader van de huidige opdracht, worden niet herzien.
4. Prijsschommelingen (lonen, sociale lasten en materialen) 0,20)
I+ 0,40i S+
(0,40s P
= p
waarin:
P = het volgens het contract vastgesteld bedrag van de staat en p = het aan de aannemer te betalen bedrag is
S = het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de handlangers zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het
Bouwbedrijf vastgesteld zijn, vermeerderd met het globaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen door het Ministerie van Openbare Werken 10 dagen vóór de opening der inschrijvingen
s = hetzelfde gemiddelde uurloon op de aanvangsdatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode
I = het referentie indexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten in het bouwbedrijf op de inlandse markt, vastgesteld door het federale ministerie.
Dit indexcijfer heeft betrekking op de kalendermaand die de datum voor het openen der inschrijvingen voorafgaat.
i = datzelfde indexcijfer is doch voor de kalendermaand die de periode van de termijnbetaling voorafgaat.
Algemeen
- De herziening wordt bij iedere termijnbetaling toegepast. De te betalen sommen worden bepaald door op het bedrag van iedere vordering der eigenlijke werken, vastgesteld op basis van het contract, de bovenstaande formules toe te passen.
- Inzake het stelsel van de sociale lasten behoren de werken tot de categorie A.
BETALINGEN
ART. 15. VOORAFGAANDE OPMERKING
Onderhavig bijzonder bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de interesten.
ART. 15. § 1. BETALING VAN DE WERKEN Punt 1° wordt als volgt aangevuld:
Adressering van de betalingsbescheiden
De betalingsbescheiden (vorderingsstaten, betalingsaanvragen) en facturen dienen opgesteld en verzonden op naam van Kerkfabriek SINT HILONIUS:
Kerkfabriek Sint Hilonius Kerkstraat 13 te 8870 Izegem.
OPLEVERINGEN EN WAARBORGTERMIJNEN ARTIKEL 19 § 2.
De tekst van deze paragraaf wordt als volgt gewijzigd:
De totale waarborgtermijn bedraagt 2 jaar (zie eveneens artikel 43 § 2) voor het geheel van de leveringen en werken van onderhavige opdracht en vangt aan op de datum waarop de voorlopige oplevering der werken wordt toegekend (cfr. overeenkomstig proces-verbaal).
De aannemer is verplicht om, gedurende de waarborgtermijn, op zijn kosten en
verantwoordelijkheid, alle herstellingen op het eerste verzoek daartoe vanwege de leidende dienst uit te voeren. De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden worden ten laste van de aannemer aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs.
Indien de aannemer zijn verplichtingen niet nakomt, zodat de definitieve oplevering der werken niet op het voorziene tijdstip kan plaatsvinden, wordt de waarborgperiode automatisch en zonder recht op vergoeding voor de aannemer verlengd totdat de definitieve oplevering der werken kan plaatsvinden.
ARTIKEL 19 § 3.
De tekst van deze paragraaf wordt als volgt aangevuld:
Tijdens de door de waarborgtermijn gedekte periode is de aannemer verplicht om, op zijn kosten en verantwoordelijkheid, de eventueel noodzakelijke herstellingen uit te voeren (leveringen en arbeidsloon) en dit op het eerste verzoek van de leidende dienst en volgens de richtlijnen en eisen van deze laatste, om tegemoet te komen aan de door de exploitatie ontstane imperatieven of zo mogelijk andere imperatieven of omstandigheden.
1. Het onderhoud omvat het in perfecte werkingsstaat handhaven en het herstellen van al de werken en de elementen die deel uitmaken van deze aanneming.
Eventuele verbeteringswerken zijn eveneens steeds ten laste van de aannemer indien de materialen, de opstelling of de werking van deze elementen niet voldoen aan de eisen van het onderhavige bestek.
De aannemer verbindt er zich toe, gedurende de ganse waarborgperiode, alle kosten op zich te
nemen voor onderhoud en herstelling, evenals de kosten voor levering, plaatsing en aansluiting van nieuwe onderdelen ter vervanging van onderdelen van mindere kwaliteit.
De aannemer moet in principe zorgen voor eigen reservemateriaal gedurende de waarborgperiode.
Het onderhoud omvat alle betrokken prestaties en o.a. ook de reisonkosten die het uitvoeren van bovenvermelde verplichtingen met zich zou kunnen brengen, alsook alle onkosten die voortkomen uit nacht- en(of) weekendprestaties die noodzakelijk zijn om de exploitatie niet in het gedrang te brengen.
2. Gedurende de waarborgperiode zal de aannemer onmiddellijk gevolg geven aan elke oproep door de leidende dienst i.v.m. eventuele herstellingswerkzaamheden.
3. Bij elk bezoek laten de afgevaardigden van de aannemer hun aanwezigheid vaststellen door een der personen hiertoe door de leidende dienst aangesteld.
Alle onderhouds- en herstellingswerken, die door de afgevaardigden van de aannemer worden uitgevoerd tijdens de waarborgperiode, worden door deze in een daartoe bestemd register opgetekend.
Anderzijds tekenen de afgevaardigden van de leidende dienst er de gebeurtenissen in op, de herstellingsaanvragen en het gegeven gevolg. Dit register moet zich steeds op een door de leidende dienst aangeduide plaats bevinden.
MIDDELEN VAN OPTREDEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID
PRIJSBEPALING
ART. 24. WIJZE VAN PRIJSBEPALING
De opdracht is een gemengde opdracht welke posten omvat tegen een totale, forfaitaire prijs (S.O.G.), tegen prijslijst, m.a.w. op basis van vermoedelijke hoeveelheden (V.H.).
ART. 25. § 1. ELEMENTEN DIE IN DE PRIJZEN ZIJN BEGREPEN.
Punt 1° moet worden gelezen samen met volgende bepaling:
Indien in de opmeting geen afzonderlijke post is voorzien voor de bronbemaling, zijn de kosten van deze bronbemaling inbegrepen in de overeenkomstige posten van grondwerk en/of leidingen en/of kleine kunstwerken.
O.C.W.-bijdrage
De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat in de opmeting geen afzonderlijke post voor de O.C.W.-bijdrage is opgenomen.
Evenwel zijn de aannemers eventueel een bijdrage verschuldigd aan het O.C.W. in toepassing van de Koninklijke Besluiten van 5 mei 1952, 20 juli 1978 en 5 februari 1981.
De inschrijvers dienen deze verschuldigde bijdrage te vervatten in de inschrijvingsprijzen die voor de bijdrage in aanmerking komen (cfr. art. 84 § 4 van het K.B. van 10 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten).
Deze bijdrage dient om de drie maanden, op eigen initiatief, door de aannemer te worden betaald op grond van de betalingen in mindering die hij van de opdrachtgever heeft ontvangen, zonder het opmaken van de eindafrekening af te wachten.
De definitieve bijdrage zal voor elk contract berekend worden op het bedrag van de eindafrekening opgemaakt op grond van het bedrag der goedgekeurde inschrijving en eventueel gewijzigd door de verrekeningen in meer en in min, herzieningen inbegrepen, exclusief BTW.
KEURING
ART. 27. § 1. KEURING ALGEMEEN De volgende tekst toevoegen:
Voor werken waarbij puingranulaten worden aangewend, vraagt VLAREA voor de meeste toepassingen een COPRO-keuring of een gelijkwaardige kwaliteitscontrole. Onder
gelijkwaardige kwaliteitscontrole moet worden verstaan dat minstens dezelfde
controleprocedures en dezelfde waarborgen aanwezig zijn als bij een COPRO-keuring. De controleprocedures slaan op de interne kwaliteitscontrole (acceptatiebeleid, registratie van alle aan- en afvoer, controle van de kwaliteit) en de externe controle hierop door een erkende onafhankelijke instelling. Met dezelfde waarborgen wordt bedoeld dat de exploitant van de breekinstallatie de nodige vergunningen en gebruikscertificaten moet bezitten waardoor gewaarborgd wordt dat voldaan is aan alle nodige milieuhygiënische en bouwtechnische kwaliteitsvoorschriften.
Iedere vracht wordt vergezeld van een afleveringsbon. De afleveringsbon vermeldt minstens de volgende elementen:
- een volgnummer - naam van de producent
- productiezetel met zijn identificatienummer - datum en uur van afvoer
- productidentificatie
- nauwkeurige omschrijving van de bestemming - vervoerder
- nummerplaat van het vervoermiddel - hoeveelheid (ton) puingranulaat - vermelding "met certificaat COPRO".
Bij het begin van het werk moet afgesproken worden tussen de aannemer en de leidende ambtenaar hoe de afleveringsbonnen zullen verzameld worden op het werk, ook bij afwezigheid van een toezichter. Zoniet moeten de afleveringsbons dagelijks afgegeven worden aan het adres van de aanbestedende afdeling.
UITVOERINGSTERMIJNEN
ART. 28. § 1. BEVEL TOT UITVOERING EN LEIDING VAN DE WERKEN.
De aannemer is ertoe gehouden de werken te voltooien binnen een termijn van
125 werkdagen te rekenen vanaf de dag aangeduid in het dienstbevel tot aanvang van de werken.
ALGEMENE ORGANISATIE VAN DE BOUWPLAATS en vrachtverkeer Hierbij wordt tevens verwezen naar het Veiligheids- en Gezondsheidsplan.
ART. 30. § 1.
Aan de 2e alinea wordt volgende bepaling toegevoegd:
"Veiligheid en hygiëne
Voor zover als nodig wordt de aandacht van de aannemer gevestigd op ondermeer art. 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst d.d. 14/02/80 van het Paritair Comité van het
Bouwbedrijf, algemeen bindend verklaard door het KB d.d. 24/04/1980 (BS d.d. 05/08/1980) en de bepalingen van de C.A.O. d.d. 29/03/1984, algemeen bindend verklaard door het KB.
d.d. 29/05/1984 (BS d.d. 14/07/1984), waardoor de aannemer instaat voor de melding van de werken van deze aanneming aan het Nationaal Actiecomité voor Veiligheid en Hygiëne in het Bouwbedrijf, met huidig adres: Poincarélaan 70 te 1070 Brussel. De melding gebeurt
minstens 15 dagen vóór aanvang van de werken, met een meldingsformulier dat, verkrijgbaar is op bovenvermeld adres."
- Tijdens de duur van de werken dient de volledige bouwwerf afgesloten te worden met een verticale afsluiting van 2 meter hoogte. Deze afsluiting is een last van de
aanneming.
- De aannemer zal er zorg voor dragen dat de rijwegen en fietspaden in de omgeving van de werf zuiver zijn en vrij van grondresten.
ART. 30 § 2.
Gezien de aard van de werken en hun uitvoering in de nabije omgeving van bebouwingen kunnen deze aanleiding geven tot burenhinder. Om de overlast voor de aangelanden te beperken is de aannemer verplicht zijn werkmethodes in functie hiervan aan te passen. De aannemer neemt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en zal de aansprakelijkheid van de bouwheer gesteund op art. 544 BW ten zijne laste nemen. Hiertoe zal hij een specifieke clausule in zijn polis burgerlijke aansprakelijkheid laten inlassen (cfr. art. 38 van het bijzonder bestek).
BEVINDINGSSTATEN
De aannemer laat t.h.v. de verschillende werfdelen en de in- en uitritten een bevindingsstaat met fotomateriaal opmaken van de toestand voor de start van de werken en de toestand bij het beëindigen van de werken. De voetpaden en aangrenzende wegenis worden eveneens
opgenomen in een bevindingsstaat.
WERFBORD
De aannemer voorziet een werfbord met het logo van de kerkfabriek, de coördinaten van de subsidiërende overheid, de bouwheer, de aannemer en de architect.
ART. 30 § 3.LOKALEN TER BESCHIKKING GESTELD VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID
Het ter beschikking stellen van een vergaderlokaal of directiekeet is verplicht.
Directiekeet 1. Inrichting
De ter beschikking te stellen lokalen zijn ondergebracht in een dubbelwandige keet, die voorzien is van stromend water, verlichting, verwarming, en van een WC met waterspoeling.
Aan de buitenzijde dient een kastje aangebracht waar, achter een afsluitbare gaas, de bouwvergunning (tot 3 blz. A4) kan uitgehangen worden.
De keet omvat de volgende lokalen:
- een vergaderlokaal
De oppervlakte van een bureel of vergaderlokaal bedraagt minstens 12 m².
2. Meubilair
De lokalen worden volgens hun bestemming uitgerust met het volgende meubilair: 2 voldoende grote tafels, minstens 8 stoelen en 1 grote kast.
3. Kantooruitrusting aanwezig in de keet
De aannemer zorgt dat kopieren/telefoneren/faxen mogelijk is op de bouwplaats (bij voorkeur in de directiekeet of in het vergaderlokaal).
Telefoon
De aannemer verbindt de directiekeet met het telefoonnet. Deze verbinding is in orde ten laatste 2 dagen vóór de aanvang van de werken.
Telefaxtoestel
Mogelijkheid tot faxen is aan te bevelen, maar is geen vereiste.
Fotokopieerapparaat
Mogelijkheid tot fotokopiëren is aan te bevelen, maar is geen vereiste.
4. Keetwacht(st)er
Er is geen keetwacht(st)er vereist. De aannemer verzekert wel een wekelijkse onderhoudsbeurt van de keet.
AFBRAAKMATERIAAL
ART. 33.MATERIALEN DIE EIGENDOM BLIJVEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID
PERSONEEL VAN DE AANNEMING ART. 35.
Bij de aanvang van de werken geeft de aannemer de naam en de coördinaten op van zijn vertegenwoordiger op de bouwplaats, die gemachtigd is de werken te leiden en het dagboek van de werken te tekenen. Deze vertegenwoordiger heeft minstens drie jaar ervaring in restauratiewerken en heeft minstens een opleiding graduaat bouw gevolgd.
De vertegenwoordiger is gedurende de ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en moet de werfvergaderingen bijwonen. Op eenvoudige uitnodiging neemt hij ook deel aan elke
bijkomende door de aanbestedende overheid nodig geachte bespreking of overlegvergadering.
De vertegenwoordiger van de aannemer is minstens 3 halve dagen per week aanwezig op de bouwplaats.
VRACHTVERKEER OP DE WERF Gebruik van zichtveldverbeterend systeem
In toepassing van art. 25.4° van het Kon. Besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en overeenkomstig de Europese richtlijn 71/127/EEC zullen alle bedrijfsauto’s die werken of leveringen verrichten op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, moeten uitgerust zijn met een zichtveldverbeterend systeem.
Met bedrijfsauto’s worden bedoeld de voertuigen en vrachtwagens met een maximaal
toegestane massa van meer dan 3500 kg die werken of leveringen uitvoeren, met inbegrip van de voertuigen die dienen voor de uitvoering van werken maar ook op de openbare weg rijden.
Met zichtverbeterend systeem wordt een systeem bedoeld dat aangebracht op een bedrijfsauto, “de dode hoek” in het zichtsveld van de bestuurder tot een minimum terugbrengt.
Dit systeem kan bestaan :
in de vorm van een spiegelsysteem met verwarmingselement (om condensatie te vermijden), waarbij de spiegel dusdanig wordt bevestigd dat hij zich in de nabijheid van de andere spiegel bevindt en een zichtbaarbheid garandeert vanuit de normale houding van de bestuurder, via het gedeelte van de vooruit dat wordt geveegd door een ruitenwisser;
in de vorm van een camerasysteem gemonteerd in de opstap onder het portier van de stuurcabine, waarbij de monitor in de onmiddellijke nabijheid van de andere achterspiegels wordt opgesteld.
Het zichtsverbeterend systeem moet (eventueel in de combinaatie met de bestaande spiegels) 100% zichtbaar maken van het gebied rechts naast het voertuig, op maaiveldhoogte, ter
grootte van een kwart cirkel met een straal van 12 m met een middelpunt dat op een lijn dwars op de rijrichting van het voertuig in het verlengde van het oogpunt van de bestruuder ligt en in
dwarsrichting op 0,90 m van de zijkant van het voertuig ligt.
Tevens moet het zichtveldverbeterend systeem in aanvulling op het zicht dat geboden wordt door de bestaande spiegels tenminste 65% zichtbaar maken van het gebied rechts naast het voertuig op maaiveldhoogte, begrensd door een cirkelsegment met een straal van 80 m (het middelpunt gelegen op 0,90 m van de zijkant van het voertuig op de lijn dwars op de rijrichting van het voertuig en door het oogpunt, verder dwarszichtlijn genoemd), de
dwarszichtlijn, de lijn evenwijdig aan de rijrichting van het voertuig door het middelpunt van het cirkelsegment en de lijn door een punt gelegen op de dwarszichtlijn op 12,90 m uit de zijkant van het voertuig onder een hoek van 30° met de dwarszichtlijn.
Beide zichtveldgebieden zijn voor de duidelijkheid aangegeven op figuur 1 als bijlage aan deze omzendbrief gevoegd.
Indien het niet mogelijk is op maaiveldhoogte aan voormelde criteria te voldoen, mag ook een hoogte van 0,50m boven het maaiveld aangehouden worden.
Indien het zichtveldverbeterend systeem het vereiste zicht niet continu kan geven, moet het dit vereiste zich binnen een tijdsduur van maximum 2 seconden na de daartoe strekkende
handeling kunnen geven.
Wegens de nabijheid van de verschillende openbare wegen verdient het vrachtwagenverkeer op en langs de werf bijzondere aandacht.
De plaatsen hiervan zullen bepaald worden naargelang de werfbehoeften en in overleg met de gemeentepolitie, zodat ook de gepaste verkeerssignalisatie kan aangebracht worden. Er zullen ook parkeer- en wachtzones voor zware voertuigen aangeduid en desnoods aangelegd worden door de belanghebbende aannemer, en dit bij voorkeur buiten het gabarit van de openbare weg.
ARTIKEL 38 - VERZEKERINGEN
1. Algemeen
De aannemer zal de nodige verzekeringen afsluiten
Binnen de 30 (negentig) dagen die volgen op de betekening van de toewijzing der werken overhandigt de aannemer een kopie van het ondertekend exemplaar der verzekeringspolis, vergezeld van een uitdrukkelijke verklaring van de verzekeraars dat de polis rekening houdt met alle bepalingen van onderhavig artikel 38. Nochtans dient de aannemer op de
aanvangsdatum van de werken een attest van verzekeringsdekking aan het bestuur te overhandigen. Dit attest dient geldig te zijn tot de kopie van de ondertekende
verzekeringspolis in het bezit van het bestuur is.
De verzekering dient eveneens te voorzien dat de verzekeraars per aangetekend schrijven, aan De kerkfabriek alle omstandigheden zal bekend maken die de verbreking van het contract, het verval of de schorsing van de dekking zou kunnen meebrengen, teneinde De kerkfabriek toe te laten, binnen de 15 dagen na deze betekening de nodige bewarende maatregelen te nemen en aan de aannemer de sancties op te leggen die voorzien zijn door de bijlage aan het K.B.
van 26.09.1996 houdende de Algemene Aannemingsvoorwaarden.
Gedurende deze termijn van 15 dagen dienen de waarborgen van de verzekering ten voordele van het Gewest, van De kerkfabriek en van de deelnemers behouden te blijven.
In geval van schade zal de aannemer de schade-aangifte indienen.
Bovendien zal hij, indien mogelijk in overleg met de verzekeraars, alle mogelijke maatregelen nemen om uitbreiding van de schade te voorkomen, zonder evenwel de nodige vaststellingen onmogelijk te maken. Hij zal het bestuur op de hoogte houden van de getroffen maatregelen, en van het verloop van de administratieve afhandeling van het dossier.
2. Arbeidsongevallen
De aannemer verzekert zijn personeel tegen arbeidsongevallen.
Deze verzekering bevat een beding van afstand van verhaal t.o.v. De kerkfabriek, de deelnemers, de andere aannemers, constructeurs, leveranciers, bij de werken betrokken en t.o.v. de aangestelden van deze personen, verhaal dat de verzekeraar zou kunnen laten gelden naar aanleiding van een door hem gedekt ongeval. De verzekeringsmaatschappij mag echter het voordeel van wederkerigheid genieten waar de verzekeringsnemer ze kan bekomen.
De aannemer verbindt er zich toe deze afstand van verhaal te bedingen van zijn eigen onderaannemer, constructeurs, leveranciers, zodat alle partijen, wederzijds, volledig ontlast worden van een mogelijke aansprakelijkheid i.v.m. arbeidsongevallen.
WIJZIGINGEN AAN DE OPDRACHT
ART. 42. § 2. OVEREEN TE KOMEN PRIJZEN
Aan de eerste alinea van deze paragraaf wordt volgende bepaling toegevoegd: Door zijn bieding aanvaardt de inschrijver de toepassingsmodaliteiten van de omzendbrief OW/96/01 van 05 augustus 1996 voor het berekenen van de uurkost van aannemersmaterieel bij schadeclaims, herzieningen van de overeenkomst, bijwerken..., en dit voor zoverre bij het opstellen van de overeen te komen prijzen geen beroep kan worden gedaan op de
aanbestedingsprijzen, samenstellende delen van aanbestedingsprijzen, prijzen
overeengekomen op basis van aanbestedingsprijzen, prijzen van vergelijkbare werken of courant gangbare prijzen. Overeenkomstig de bepalingen van de omzendbrief OW/96/01 worden bij verrekeningen de materiaalkosten bepaald op de datum van de aanbesteding en blijven zij onveranderd gedurende de ganse duur van de aanneming.
Een uitzondering hierop vormen de brandstofkosten, die aangerekend worden aan de kostprijs geldend in de periode waarin de werken werden uitgevoerd.
De totale kostprijs wordt vervolgens in de verrekening herleid naar datum van aanbesteding door deling door de herzieningscoëfficiënt van de uitvoeringsmaand bepaald volgens artikel 13. § 1. De aldus bekomen waarde wordt in de betaalstaat in rekening gebracht.
Ingeval van overeen te komen prijzen wordt de coëfficiënt voor algemene kosten en winst beperkt tot 10 % voor werken alleen door onderaannemers uitgevoerd (zelfs in 2e rang) en tot 15 % voor werken door de aannemer zelf uitgevoerd. In geen geval is een werfcoëfficiënt van toepassing. Hetzelfde geldt voor posten aan verrekening onderworpen (VO-posten).
EINDE VAN DE OPDRACHT - OPLEVERINGEN ART. 43. § 2. VOORLOPIGE OPLEVERING
De waarborgtermijn wordt vastgesteld op 2 jaar.
Na de voltooiing van de werken levert de aannemer een as-builtdossier waarin de werkelijk uitgevoerde toestand wordt beschreven en weergegeven. Hiertoe worden tekeningen, lijsten, tabellen, foto's of andere documenten aangemaakt. De tekeningen bevatten alle details en zijn zorgvuldig van maten en coördinaten voorzien.
Al de gebruikte materialen, met de kwaliteitsaanduiding, worden vermeld op de tekeningen.
De as-builtplans omvatten:
- de grondplannen, met aanduiding van rioleringen, ondergrondse- en bovengrondse constructies en nutsinstallaties
- detailtekeningen van de beton- en metselwerkconstructies, de buizen, leidingen, draineerbuizen, kolken en inspectieputten.
Voor ingegraven constructies worden de nodige opmetingen verricht alvorens ze met grond toe te dekken. De as-builtplans van de ingegraven constructies worden opgemaakt tijdens de uitvoering van de werken.
Het as-builtdossier wordt aan de opdrachtgever overgemaakt ten laatste 2 kalendermaanden na de voorlopige oplevering. Het dossier omvat drie exemplaren op papier en één exemplaar elektronisch op cd-rom. De schalen van de tekeningen zijn minstens deze van het
aanbestedingsdossier. Indien de tekeningen niet vervat zijn in het aanbestedingsdossier, wordt de schaal bepaald in overleg met de leidende ambtenaar.
De verplichte indeling in lagen en de te gebruiken legende en symbolen zijn verkrijgbaar bij de aanbestedende overheid. De tekeningen zijn opgemaakt in Autocad en geleverd in formaat DXF of DWG, vergezeld van het PC2-bestand om afdrukken te maken.
HOOFDSTUK IV - VOORBEREIDENDE WERKEN VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE FASE UITVOERING
Voor de volledige duur van de aanneming zal een veiligheidscoördinator aangesteld worden door het bestuur. De rol van veiligheidscoördinator moet vervuld worden door een van de aannemer onafhankelijk en ter zake bevoegd bureau of organisme, dat minstens 10 dagen na datum van verzending van de opdrachtbrief ter goedkeuring dient voorgelegd aan de leidende architect.
Men dient er alleszins voor te zorgen dat de coördinator gekend is vóór de datum van aanvang der werken zodat de coördinator tijdig kan aangesteld worden.
Concreet dient de veiligheidscoördinator de rol te vervullen van “coördinator inzake veiligheid en gezondheid tijdens de verwezenlijking van het bouwwerk”, zoals bepaald in hoofdstuk V, afdeling 3 van de wet van 4 augustus 1996 (BS 18.09.1996) en gedefinieerd in artikel 14.7° van deze wet.
Artikel 22 van dezelfde wet formuleert trouwens expliciet de taken van de veiligheidscoördinator.
Tijdens de fase “ontwerp” werd door het bestuur reeds een veiligheidscoördinator aangesteld voor deze fase.
De veiligheidscoördinator zal minstens één maal per week de bouwplaats bezoeken en hiervan een verslag opstellen met vermelding onder meer van de vaststellingen, de onmiddellijk getroffen maatregelen en/of de op termijn te ondernemen acties. Hij rapporteert rechtstreeks aan de aanbestedende overheid.
De veiligheidscoördinator zal minstens één maal per maand een veiligheidscoördinatie- vergadering beleggen waarop ook de preventie-adviseurs van de op de werf aanwezige (onder- en neven-) aannemers worden uitgenodigd. Ook hiervan dient een verslag opgesteld.
Tenslotte staat de veiligheidscoördinator ook in voor het betrokken secretariaatswerk (opstellen en verzenden van de oproepingen, opstellen en verzenden van de verslagen, enz.) De mogelijkheid bestaat overigens dat vertegenwoordigers van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, van de NAVB en van de andere instanties de veiligheidsvergaderingen wensen bij te wonen.
De veiligheidscoördinator zal via onderhavige aanneming door de aanbestedende overheid betaald worden. De prijs dient forfaitair opgegeven voor de ganse uitvoeringstermijn.
De aannemer dient minimum drie kandidaten voor te stellen. Het bestuur kiest de veiligheidscoördinator.
Prijsopgave : post aan verrekening onderworpen
DEEL 2 ALGEMENE BESCHRIJVING BETREFFENDE MATERIALEN EN WERKWIJZEN
Geen enkel werk voorzien in het lastenboek of op de plannen mag door de aannemer
uitgevoerd worden, zonder voorafgaandelijke bespreking ter plaatse met het opdrachtgevend bestuur en de leidende architect.
00. VOORBEREIDENDE WERKEN:
00.01. INRICHTEN VAN DE BOUWWERF:
De hieronder opgesomde leveringen en prestaties zijn niet limitatief maar een minimum vereiste. De nodige niet omschreven voorzieningen voor een vlotte en perfecte uitvoering van de werken dienen in ondervermelde posten te zijn begrepen. Het eventueel niet of gedeeltelijk uitvoeren van deze leveringen en prestaties zal tot het gevolg hebben dat de bouwheer deze posten niet of maar gedeeltelijk zal uitbetalen.
1. Beschermingen:
Omvat alle werken en materialen nodig, ter bescherming van de nabij gelegen gebouwen en wegen, waaraan beschadiging zou kunnen aangebracht worden, inzonderheid beglazing, dakbedekking, enz…
Eventuele beschadiging dient onmiddellijk en op kosten van de aannemer hersteld te worden tot algehele voldoening van de bouwheer.
Bijzondere aandacht dient te worden gegeven aan de bestaande wegenis en te behouden bomen. Eventueel dient aangepaste bescherming te worden aangebracht.
2. Werfafsluitingen en signalisatie:
Omvat het leveren en plaatsen van een werfafsluiting en signalisatie.
De werf dient volledig afgesloten te worden, met prefabelementen bestaande uit draadvlechtwerk en geplaatst op prefabvoeten; hoogte: ongeveer 2.00 m.
Plaatsen van de werfafsluiting te bespreken bij de uitvoering met de bouwheer.
De nodige weg- en veiligheidssignalisatie alsook de verbodstekens welke onbevoegden de toegang tot de werf verbieden zullen worden aangebracht.
Voor het plaatsen van de werfafsluiting op de openbare weg zal de aannemer kennis nemen van de geldende gemeentelijke reglementen, normen, enz…
Politiereglementen inzake signalisatie moeten gevolgd worden.
Eventuele vergoedingen aan de gemeente dienen in dit artikel te worden gerekend.
De werfafsluiting zal behouden worden gedurende de volledige bouw- en afwerkingsperiode inbegrepen gedurende de periode van uitvoering van de technieken.
De afsluiting mag slechts verwijderd worden na de uitdrukkelijke toestemming van de architect en de bouwheer.
3. Werfketen:
Omvat het leveren en plaatsen van een werfkeet, vergaderzaal, werfbureel voor de werfleider, materiaalketen, werfkeet en refter arbeiders, sanitaire installatie voor de arbeiders.
Eén werfbureel, dat plaats biedt voor minimum 12 personen, voorzien van de nodige uitrusting (o.a. verwarming, verlichting, verluchting, tafels, stoelen, …)
Het onderhoud en de exploitatiekosten zijn ten laste van de aannemer;
Alles dient te voldoen aan de voorschriften van A.R.A.B.
4. Veiligheidsvoorzieningen:
Omvat het afsluiten van openingen, leuningen, trappen, borstweringen, enz…
Alle voorschriften inzake veiligheid dienen strikt nageleefd te worden inzonderheid het
onmiddellijk afsluiten van gevaarlijke openingen, het plaatsen van conforme borstweringen en trapleuningen. Het verhandelen van materialen dient in principe steeds boven de werf te gebeuren. Indien stukken met de kraan boven de omliggende terreinen moeten verplaatst worden, dient dit gesignaleerd te worden op een duidelijke wijze zodat zich geen ongevallen kunnen voordoen ten gevolge van vallend materiaal.
Op de werf zal aanwezig zijn wettelijke verbandkist, draagberrie, beschermbrillen, veiligheidsgordels.
De arbeiders dienen te beschikken over hun persoonlijke veiligheidskledij zoals reglementaire veiligheidsschoenen en –helm. In de vergaderzaal dienen helmen aanwezig te zijn voor opdrachtgevers, architecten en ingenieurs.
5. Uitzetten van de werf:
Alvorens de werken, aan te vatten dient de aannemer, de hoogtepeilen aan te brengen alsook de aslijnen uit te zetten op zijn verantwoordelijkheid en hiervan melding te geven aan de architect en de gemeentelijke overheid bevoegd ter zake.
Deze laatste mag alle nodige verbeteringen en aanpassingen laten uitvoeren tot volledige voldoening van de bouwheer.
6. Planning der bouwwerken:
De aannemer zal een gedetailleerde planning opmaken voor wat de uitvoering van de bouwwerken betreft, waarbij rekening gehouden wordt met de uitvoering van andere aannemingen op de werf.
Naarmate de werken vorderen zal de aannemer ruwbouw contact opnemen met deze aannemers en hun gedetailleerde planning opnemen in de planning der bouwwerken.
De aannemer dient rekening te houden met de nodige levertermijn van de verschillende materialen. Met de nodige veiligheid wordt aldus de datum van de bestelling op de planning aangeduid. Het betreft hier voornamelijk afwerkingsmaterialen.
00.02. NUTSVOORZIENINGEN:
Omvat alle nodige aansluitingen voor telefoon, elektriciteit en water.
Het plaatsen van alle leidingen en het verbruik van die energieën is inbegrepen in de eenheidsprijs. Inzonderheid wat betreft telefoon en elektriciteit dient hij zich van de plaatselijke toestand te vergewissen.
Indien de aannemer wenst aan te sluiten op de bestaande leidingen dan dient hij hiervoor eerst de toestemming te bekomen van de bouwheer. Hij kan geen aanspraak maken op een
meerprijs indien de toestemming hem geweigerd wordt en hij moet aansluiten op het openbaar net.
Indien hij kan aansluiten op de bestaande leidingen moet hij de nodige tellers plaatsen zodat de afrekening met de bouwheer kan gebeuren.
Alle aansluitingen moeten volledig beveiligd zijn om de werking van bestaande onder geen beding te hinderen. Het gebruik van telefoon en andere nutsvoorzieningen door onder- of nevenaannemers zal genoteerd worden en op het einde van de werken aangerekend worden (door de aannemer af te rekenen met de onder- of nevenaannemers).
00.03. TOEGANG TOT KERK:
Er dient een houten toegangsportaal geplaatst te worden tegen het hoofdportaal van de kerk, zodat deze toegankelijk blijft tijdens de periode van de werken. Deze constructie dient ervoor te zorgen dat eventuele bezoekers van de kerk deze zonder gevaar kunnen betreden.
00.04. AFSCHERMING DAKEN, GOTEN, RAMEN, OPENINGEN EN DEUREN:
Gedurende de duur van de werkzaamheden dienen alle daken, goten, ramen, openingen en deuren deskundig afgeschermd te worden zodat deze en de achterliggende ruimte en inboedel (klokkenspel, beiaardgeheel, … geen enkele schade kunnen lijden door de uit te voeren werkzaamheden, stof en/of neervallend puin.
00.05. OPKUIS:
Omvat de normale dagelijkse opkuis van de werf alsook de volledige opkuis van de werf na de voltooiing van de werken.
Dit opkuisen omvat o.a.:
• het volkomen reinigen van alle binnen- en buitenmaterialen
• het reinigen van alle binnen- en buitenschrijnwerken
• harde en zacht bevloeringen grondig reinigen
• het opruimen en reinigen van de toegangswegen
• het in orde brengen en het wieden van de grasperken en beplanting Bij het in gebreke blijven van de aannemer heeft de bouwheer het recht deze post door derden te laten uitvoeren op kosten van de aannemer.
Aard van de overeenkomst : Som Over het Geheel (S.O.G) Meetwijze :
Ten einde verrekening bij eventuele termijnverlengingen mogelijk te maken dient de post werfinrichting te worden gesplitst in verschillende faseringen.
Deze faseringen bepalen ook de betalingsschijven van dit artikel.
De betalingen zullen als volgt geschieden:
40 % bij aanvang der werken (eerste vorderingsstaat)
40 % bij bereiken en factureren van de helft van het aanbestede bedrag 20 % bij voorlopige oplevering
01. SPECIFIEKE WERKEN:
01.01. PLAATSING STELLING:
Voor de uitvoering van zijn aanneming zal de aannemer een stalen buisstelling oprichten zodanig berekend en geconstrueerd dat zij de uitvoering van de werken toelaat, met inbegrip van de werkvloeren, plaatselijke belasting van materiaal en materieel, accidentele
overbelasting (sneeuw of dergelijke, rukwinden, …), enz.
De diameter van de buizen is in verhouding met de op te vangen belasting.
De volledige verantwoordelijkheid van de stellingen berust bij de aannemer en er wordt tevens op attent gemaakt dat, slechts onder een positief gemotiveerde voorwaarde, de stellingen mogen verankerd worden aan het gebouw of onderdelen van het gebouw. Deze verankeringen kunnen slechts voorzien worden indien de gewenste stabiliteit van het
metselwerk verzekerd is. De aannemer brengt de architect op de hoogte van de plaatsen waar hij eventuele verankeringen wenst aan te brengen, de aannemer is alleen verantwoordelijk en staat in voor de herstellingen die deze verankeringen met zich mee brengen. Tussen de
steenplaten en de muren worden houten stukken aangebracht teneinde rechtstreeks contact te hebben tussen metaal en metselwerken
Alle op te richten stellingen zijn uit te voeren in buiselementen welke te vergaren zijn door tussenvoeging van speciale stukken, zoals vaste en draaibare kruisklauwen, voegstukken, voetplaten, de nodige windverbanden, schoren, enz…, in één woord alle onderdelen welke vereist zijn voor een goede uitvoering.
De stellingen moeten op zichzelf de nodige stabiliteit bezitten.
Het steigerwerk is derwijze op te vatten dat ze aan de werklieden volledige veiligheid biedt en tevens de architect en de opdrachtgever in staat stelt de werken van dichtbij te volgen.
De buisstellingen zijn te berekenen mits inachtname van het eigengewicht, dood gewicht van de werkvloeren, ladders, hijstoestellen, accidentele overbelastingen (sneeuw, neerstorten van steen, puin, enz.) en winddruk.
De stellingen zijn zodanig op te vatten en te plaatsen dat elke beschadiging aan daken, ramen, muren, … vermeden wordt en tevens de volledige waterdichtheid van het gebouw verzekerd blijft.
De ladders steken minstens 0.70 m uit boven elke te bereiken peil, bordes, tussenbordes, loopbrug en gelijk welke soort toegang of verbinding. De afstand tussen de sporten is voor alle ladders gelijk. Elke ladder wordt aan de twee uiteinden stevig bevestigd aan de stellingen.
Voor een verticale afstand groter dan 3.50 m wordt de ladder in het midden gesteund en bevestigd aan de steun. Verticale afstanden groter dan 5.00 m worden voorzien van tussenbordessen om de 3.50 m.
Elke loopbrug, bordes, tussenbordes en gelijk welke soort toegang of verbinding heeft een minimum breedte van 1.00 m. Zij worden samengesteld uit volledig aaneensluitende stevige houten planken, zonder fouten en gebreken, die aan elk uiteinde en ook minstens in het midden bevestigd worden aan de stellingen.
Elke loopbrug, bordes, tussenbordes en gelijk welke soort toegang of verbinding is aan een zijde en zo nodig aan twee zijden voorzien van een borstwering van 1.00 m hoogte, gevormd door twee buizen evenwijdig aan elkaar en evenwijdig aan de te bedienen vloer.
De stellingen worden aangebracht aan al de gedeelten van het gebouw die moeten onderzocht worden of waaraan moet worden gewerkt ten einde een gemakkelijke controle en toezicht van de uitvoering te verzekeren.
Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat de leidende architect versterkingen, verbeteringen kan doen aanbrengen aan de stellingen, ladders, borstweringen, loopbruggen, bordessen, toegangen, verbindingen en dit in functie van art. 30 van het type-lastencohier nr.
100 van 1965, en zonder dat hiervoor bijkomende kosten in rekening kunnen gebracht worden.
Verder zullen alle daken waarop stellingen komen zorgvuldig afgeschermd worden om elke beschadiging te voorkomen. Eventuele schade zal op kosten van de aannemer hersteld worden.
De stellingen moeten roestvrij gehouden worden. De metalen buisprofielen worden om de maand van roest ontdaan en geschilderd, ofwel worden gegalvaniseerde buisprofielen gebruikt.
Aan de straatzijde dient er rond de stellingen een afschermingsdoek aangebracht te worden, zodat de werf afgeschermd is. Dit doek dient te voorkomen dat stof en vuil, geproduceerd tijdens de werken kan rondvliegen. Bij de berekening van de stellingen dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van dit doek.
De werken dienen uitgevoerd te worden volgens de “Veiligheidsnota’s Bouwbedrijf”
(Vademecum van het N.A.V.B.) – Bundel nummer 83 (september 1999)
In elk geval dienen plan en studie voor montage door de ontwerper te worden goedgekeurd en dient de uitvoering te voldoen aan alle wettelijke bepalingen.
Toepassing :
De stelling wordt voorzien aan de volledige westgevel van de kerk, alsook aan de Noord, Oost en Zuidgevel van de toren. Bij herstelling van gootdelen wordt een plaatselijke stelling
uitgevoerd.
Aard van de overeenkomst :
Som Over het Geheel (S.O.G) voor de eenmalige kosten zoals montage, demontage;
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) voor de maandelijks terugkerende kosten waaronder huur, onderhoud en dergelijke;
Meetwijze :
Ten einde verrekening bij eventuele termijnverlengingen mogelijk te maken dient dit artikel te worden gesplitst in:
- eenmalige kosten zoals montage, demontage.
- maandelijks terugkerende kosten waaronder huur, onderhoud en dergelijke.
meeteenheid : Forfait voor de eenmalige kosten zoals montage, demontage, … Het aantal gewerkte dagen voor de maandelijks terugkerende kosten meetcode : Er dient rekening te worden gehouden met 15 werkdagen per maand.
De uitvoeringstermijn bedraagt 125 werkdagen.
Enkel de effectief als werkdag opgenomen dagen in de vorderingsstaat worden geteld. Verlofdagen, verletdagen, enz. … worden niet meegerekend.
01.01.01 Eenmalige kosten zoals montage en demontage van de stelling SOG 01.01.02 Maandelijks terugkerende kosten, waaronder huur, onderhoud, … VH dag.
01.02 STOFVRIJ AFSCHERMEN VAN DE OPENINGEN – Pro Memorie Algemeen en uitvoering:
Ieder te herstellen raam of opening moet aan de binnenkant afgesloten worden bij middel van een houten raamwerk. Dit houten raamwerk moet bestaan uit kepers van 7/9 centimeter afgeslagen met stofvrij stabiele houtpulpplaten. Deze platen op hun beurt te bekleden met asphaltvilt I ply goed opgestopt aan de zijkanten zodoende dat de afsluiting volkomen stofvrij is.
De onmiddellijke nabijheid en omgeving waar de werken moeten uitgevoerd worden, zullen zorgvuldig worden afgeschermd van stof, en of neervallend puin.
Alle mogelijke voorzorgsmaatregelen dienen te worden genomen om schade te vermijden, indien nodig zal de aannemer de werf en de omgeving dagelijks, wekelijks of maandelijks kuisen en reinigen.
Elke eventuele beschadiging van de omgeving zal op kosten van de aannemer hersteld worden.
Toepassing :
Alle openingen aan de volledige westgevel van de kerk, alsook aan de Noord, Oost en Zuidgevel van de toren.
Aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM)
Meetwijze :
Dit artikel is inbegrepen in artikel 00. Voorbereidende werken onder subtitel 00.04.
01.03 UITNEMEN VAN NATUURSTEEN Algemeen en uitvoering:
Delen in natuursteen welke dienen vervangen te worden zullen zorgvuldig uitgenomen worden. De ongeschonden delen zijn te bergen en mogen na volkomen reiniging en goedkeuring door het bestuur der werken hergebruikt worden. De aannemer zal de nodige voorzorgen moeten nemen voor het verhandelen der stukken teneinde alle schade te vermijden aan de niet te vernieuwen gedeelten.
De openingen zullen zorgvuldig moeten geschoord worden zodat niet de minste zettingen of verzakkingen kunnen gebeuren. In dit artikel is eveneens te begrijpen de blauwe hardsteen die los zit in de steunberen en die opnieuw moet worden vastgelegd, alsook de te vervangen blauwe hardsteen elementen in de steunberen.
Toepassing:
Alle natuurstenen elementen in de Westgevel Alle natuurstenen elementen in de 4 torengevels.
Aard van overeenkomst:
Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) Meetwijze:
Meeteenheid: m3
Meetcode: Netto uit te voeren volume zonder onderscheid te maken voor kant-, rol-, streklagen, dorples, hoekblokken, sierlagen, kroonlijsten, enz. …
Dagkanten tot een halve steen worden echter niet bijgeteld. Uitsparingen kleiner dan 0.5m2 worden niet afgetrokken.
01.03.01 omlijsting onder de dakrand - VH m3 01.03.02 omlijsting rond galmgatopeningen - VH m3 01.03.03 galmgat dorpelelementen - VH m3
01.03.04 loszittende of gebarsten blauwe hardsteen elementen in de steunberen van de toren - VH m3
01.03.05 deksteen elementen op puntgevels - VH lm
01.03.06 loszittende of gebarsten blauwe hardsteen elementen in de steunberen van de westgevels - VH m3
